Договор на обрезку деревьев образец с физическим лицом
Обновлено: 18.09.2024
Подборка наиболее важных документов по запросу Договор на рубку леса (нормативно–правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое).
Формы документов: Договор на рубку леса
Судебная практика: Договор на рубку леса
Открыть документ в вашей системе КонсультантПлюс:
Подборка судебных решений за 2019 год: Статья 29 "Заготовка древесины" ЛК РФ
(ООО юридическая фирма "ЮРИНФОРМ ВМ") Признавая незаконным решение уполномоченного органа об отказе в продлении сроков действия договоров купли-продажи лесных насаждений, суд в порядке частей 1, 9 статьи 29 ЛК РФ установил, что продление срока действия договоров путем увеличения срока рубки лесных насаждений, хранения и вывоза древесины мотивировано невозможностью полной заготовки лесных насаждений по причине неблагоприятных погодных условий, а по истечении срока договора купли-продажи лесных насаждений производство каких-либо работ на лесном участке не допускается, кроме того, предоставленные выделы находятся в заболоченной местности, труднодоступны для вывоза заготовленной древесины в связи с большой отдаленностью от населенных пунктов.
Открыть документ в вашей системе КонсультантПлюс:
Подборка судебных решений за 2019 год: Статья 14 "Отнесение земель или земельных участков в составе таких земель к определенной категории" Федерального закона "О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую"
(ООО юридическая фирма "ЮРИНФОРМ ВМ") Руководствуясь частью 3 статьи 14 Федерального закона от 21.12.2004 N 172-ФЗ "О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую" и установив, что земельный участок, в отношении которого запрошено разрешение на вырубку древесно-кустарниковой растительности, предоставлен заявителю по договору аренды и не для вырубки лесных насаждений, фактически относится к землям лесного фонда, при этом из соответствующей категории земель такой участок не исключен, решений об исключении из земель лесного фонда площадей, равных площади земельного участка, не принималось, арбитражные суды правомерно отказали в признании незаконным решения об отказе в предоставлении разрешения на проведение ограниченной вырубки древесно-кустарниковой растительности (лесных насаждений), принимая во внимание, что оспариваемое решение об отказе в предоставлении разрешения на проведение ограниченной вырубки древесно-кустарниковой растительности соответствует требованиям действующего законодательства и не нарушает прав и законных интересов заявителя, доказательства обратного заявителем не представлены и из материалов дела не следуют.
Статьи, комментарии, ответы на вопросы: Договор на рубку леса
Открыть документ в вашей системе КонсультантПлюс:
Статья: Вопросы квалификации незаконного оборота древесины
(Винокуров В.Н., Ступина С.А., Швецова М.А.)
("Уголовное право", 2020, N 6) Как незаконную рубку лесных насаждений (ст. 260 УК РФ) следует квалифицировать действия лица, который вырубил лесные насаждения, подделав договор их купли-продажи, так как в этом случае отсутствуют правовые основания для их рубки, поскольку поддельный договор согласно ст. 8 ГК РФ не может служить основанием возникновения гражданских прав и обязанностей .
Открыть документ в вашей системе КонсультантПлюс:
Статья: Смерть работника на производстве: споры о вине компании в судах
(Малютина С.)
("Трудовое право", 2017, N 9) Тоншаевским районным судом Нижегородской области рассматривалось дело, согласно материалам которого индивидуальный предприниматель заключил с подрядчиком договор на валку леса. Подрядчик обязался провести указанные работы силами бригады вальщиков. Во время выполнения работ один из вальщиков погиб. Его жена обратилась в суд с требованием признать данный случай несчастным на производстве и обязать ИП выплатить ей компенсацию. В ходе судебного разбирательства суд установил, что ИП и пострадавший не состояли ни в трудовых, ни в гражданско-правовых отношениях. Договор подряда ИП заключал с бригадиром, который, будучи подрядчиком, обязан был обеспечить соблюдение техники безопасности рабочими. Сам же ИП не знал, кто трудится в составе бригады, не проводил отбор кандидатов, не устанавливал трудовой распорядок.
2.1.3. Своевременно осуществлять приемку и оплату выполненных работ в соответствии с выданным заданием.
2.2.3. Оперативно решать вопросы, возникающие при осуществлении работ в рамках настоящего договора, принимать меры по исключению недостатков в работе и предпосылок возникновения жалоб граждан и урегулированию конфликтных ситуаций с потребителями услуг.
2.2.4. Соблюдать правила и требования противопожарной безопасности при работе на объектах.
2.2.5. Соблюдать экологические требования и нормативы (в том числе: требования и нормативы к зонам отвала, стокам, промышленным отходам, вывозу мусора и др.) в соответствии с законодательством Российской Федерации.
3.Стоимость работ и порядок расчетов
3.2. Оплата за выполненные работы осуществляется в соответствии авансовым платежом в размере: 30% стоимости перед началом выполнения работ;
70% стоимости по договору, по факту выполнения работ.
3.3. Расчеты за выполненные работы производится в безналичной форме.
3.4. Полная стоимость составляет .
4.1.За не исполнение или не надлежащее исполнение обязательств по настоящему договору, Стороны несут ответственность в соответствии с действующим гражданским законодательством РФ.
4.2. Споры, возникающие между сторонами по настоящему договору, разрешаются в добровольном (досудебном) порядке. В случае невозможности урегулирования разногласий, споры между сторонами разрешаются в соответствии с действующим законодательством.
4.3. В ходе выполнения договора обе стороны признают возможность появления форс-мажорных обстоятельств, делающих невозможным выполнение Сторонами взаимных обязательств. В этом случае сторонами заключается дополнительное соглашение или новый договор на иных условиях.
5. Особые условия.
6. Срок действия договора
6.1. Срок действия настоящего договора устанавливается сторонами на период _____________________________________________________________________________________
6.2.Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
7. Юридические адреса и банковские реквизиты Сторон.
“Заказчик” “Подрядчик”
______________________________________________ ИП Альмяшев А.О. ______________________________________________ Минераловодский р-н, п.Загорский, ул. Светлая,40
______________________________________________ ИНН 263006006833
______________________________________________ р/счёт 40802810704000001761
______________________________________________ в Ставропольпромстройбанк-ОАО
______________________________________________ г. Ставрополь, ул. Краснофлотсая, 88А
Настоящая форма разработана в соответствии с положениями ст. 16 Лесного кодекса РФ, Правил санитарной безопасности в лесах, утвержденных постановлением Правительства РФ от 29 июня 2007 г. N 414, Правил осуществления мероприятий по предупреждению распространения вредных организмов, утвержденных приказом Министерства природных ресурсов и экологии РФ от 12 сентября 2016 г. N 470
Договор на вырубку погибших и поврежденных лесных насаждений
(проведение санитарно-оздоровительных мероприятий)
[ место заключения договора ]
[ число, месяц, год ]
[ Полное наименование юридического лица ] в лице [ должность, Ф. И. О. ], действующего на основании [ наименование документа, подтверждающего полномочия ], именуемый в дальнейшем "Исполнитель", с одной стороны и
[ полное наименование юридического лица ] в лице [ должность, Ф. И. О. ], действующего на основании [ наименование документа, подтверждающего полномочия ], именуемый в дальнейшем "Заказчик", с другой стороны, а вместе именуемые "Стороны", заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Исполнитель обязуется в соответствии с техническим заданием оказать Заказчику услуги по проведению санитарно-оздоровительных мероприятий в [ наименование лесничества/лесопарка ], а Заказчик обязуется принять и оплатить эти услуги.
1.2. В рамках проведения санитарно-оздоровительных мероприятий Исполнитель обязуется осуществить рубку погибших и поврежденных лесных насаждений, уборку и вывоз неликвидной древесины, а также аварийных деревьев.
1.3. Земельный участок принадлежит Заказчику на праве [ вписать нужное ] на основании [ указать правоустанавливающий документ и его реквизиты ].
Площадь земельного участка - [ значение ] га;
адрес: [ вписать нужное ],
кадастровый номер: [ значение ].
1.4. Услуги по проведению санитарно-оздоровительных мероприятий оказываются силами Исполнителя, с использованием его техники и транспорта.
Исполнитель гарантирует надлежащую подготовку своих сотрудников для организации и проведения санитарно-оздоровительных мероприятий.
1.5. По соглашению Сторон услуги должны быть оказаны в срок с [ число, месяц, год ] по [ число, месяц, год ].
1.6. Услуги считаются оказанными после подписания Сторонами Акта оказанных услуг (Приложение N 1).
2. Цена договора и порядок расчетов
2.1. Цена договора в соответствии с условиями настоящего договора составляет [ сумма цифрами и прописью ] руб.
Цена включает компенсацию издержек Исполнителя и причитающееся ему вознаграждение.
2.2. Оплата оказанных Исполнителем услуг осуществляется в два этапа:
- аванс в размере [ значение ] % - в день подписания настоящего договора;
- окончательный расчет производится в течение [ значение ] рабочих дней с момента подписания Сторонами Акта оказанных услуг.
2.3. Оплата оказанных Исполнителем услуг осуществляется путем [ вписать нужное ].
3. Права и обязанности сторон
3.1. Исполнитель вправе:
3.1.1. Получать от Заказчика любую информацию, необходимую для выполнения своих обязательств по настоящему договору.
3.1.2. Отказаться от исполнения обязательств по настоящему договору при условии полного возмещения Заказчику убытков.
3.1.3. Самостоятельно привлекать за свой счет к оказанию услуг третьих лиц (субисполнителей), при этом Исполнитель несет ответственность за действия привлеченных лиц.
3.2. Заказчик вправе:
3.2.1. Осуществлять контроль за ходом оказания услуг, не вмешиваясь в деятельность Исполнителя.
3.2.2. Получать от Исполнителя устные и письменные объяснения, связанные с оказанием услуг.
3.2.3. Отказаться от исполнения настоящего договора при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов.
3.3. Исполнитель обязан:
3.3.1. Организовать и обеспечить оказание услуг в соответствии с условиями настоящего договора, правилами санитарной безопасности в лесах, правилами заготовки древесины, правилами пожарной безопасности в лесах и правилами ухода за лесами, утвержденными в установленном лесным законодательством порядке.
3.3.2. При проведении санитарно-оздоровительных мероприятий обеспечивать соблюдение требований по сохранению редких и находящихся под угрозой исчезновения видов растений и животных, занесенных в Красную книгу Российской Федерации и (или) в красные книги субъектов Российской Федерации.
3.3.3. Оказать услуги надлежащего качества, с использованием необходимых технологий и методов.
3.3.4. Не допускать нанесения вреда здоровью граждан, окружающей среде, имуществу Заказчика и третьих лиц, обеспечить выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности.
3.3.5. В случае необходимости сообщить Заказчику о необходимости оказания дополнительных услуг, не учтенных в Техническом задании, и увеличения их стоимости.
Стороны подписывают дополнительное соглашение к настоящему договору, в котором согласуют объем и стоимость дополнительных услуг.
3.3.6. Своими силами и за свой счет устранить выявленные Заказчиком недостатки.
Перечень недостатков и срок их устранения указываются в Акте оказанных услуг, подписываемом обеими Сторонами. В случае если Исполнитель не согласен с указанными недостатками, в Акте оказанных услуг делается соответствующая запись.
3.4. Заказчик обязан:
3.4.1. Оплатить стоимость оказываемых услуг в порядке и в сроки, указанные в настоящем договоре.
3.4.2. Оказывать содействие сотрудникам Исполнителя в исполнении настоящего договора.
3.4.3. Принять оказанные надлежащим образом услуги в порядке, предусмотренном настоящим договором.
4. Ответственность сторон
4.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по настоящему договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
4.2. За нарушение сроков оказания услуг, установленных п. 1.5 настоящего договора, Исполнитель уплачивает Заказчику штраф в размере [ значение ] % от стоимости услуг.
4.3. За нарушение сроков оплаты услуг Заказчик уплачивает Исполнителю неустойку в размере [ значение ] % от суммы долга за каждый день просрочки.
5. Изменение и расторжение договора
5.1. Все изменения или дополнения к настоящему договору действительны, если они подписаны уполномоченными лицами обеих Сторон.
Все изменения к настоящему договору оформляются в виде дополнительных соглашений.
5.2. Настоящий договор может быть расторгнут досрочно в случаях, предусмотренных действующим гражданским законодательством РФ.
6. Заключительные положения
6.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного исполнения обязательств Сторонами.
6.2. Споры, которые могут возникнуть при исполнении условий настоящего договора, Стороны будут стремиться разрешать путем переговоров. В случае недостижения согласия между Сторонами спор будет рассматриваться в судебном порядке.
6.3. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, подлежит применению действующее гражданское законодательство Российской Федерации.
6.5. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, - по одному для каждой из Сторон.
6.6. Неотъемлемой частью настоящего договора является:
- Приложение N 1 Акт оказанных услуг по вырубке погибших и поврежденных лесных насаждений.
Timeweb - компания, которая размещает проекты клиентов в Интернете, регистрирует адреса сайтов и предоставляет аренду виртуальных и физических серверов. Разместите свой сайт в Сети - расскажите миру о себе!
Виртуальный хостинг
Быстрая загрузка вашего сайта, бесплатное доменное имя, SSL-сертификат и почта. Первоклассная круглосуточная поддержка.
Производительность и масштабируемые ресурсы для вашего проекта. Персональный сервер по цене виртуального хостинга.
Выделенные серверы
Быстрая загрузка вашего сайта, бесплатное доменное имя, SSL-сертификат и почта. Первоклассная круглосуточная поддержка.
ДОГОВОР N _____ на расчистку территории от лесных насаждений (раскорчевка, удаление порубочных остатков, планировка площади)
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Подрядчик обязуется по заданию Заказчика выполнить работу по расчистке земельного участка площадью __________ с кадастровым номером __________, план которого с указанием границ приведен в Приложении N ____, от лесных насаждений, что включает в себя следующие виды работ: ______________ (например, раскорчевка, удаление порубочных остатков, планировка земельного участка), а Заказчик обязуется принять и оплатить выполненную работу. Требования Заказчика к выполнению работ приведены в Задании (Приложение N _____).
1.2.Подрядчик обязуется выполнить работы по расчистке территории от лесных насаждений в следующие сроки:
1.2.1. Дата начала работ: "___"_________ ___ г.
1.2.2. Промежуточные сроки - "__"___________ ____ г.
1.2.3. Дата окончания работ: "___"_________ ___ г.
1.3. Если в процессе выполнения работ возникнет необходимость корректировки сроков выполнения работ, то такие изменения должны оформляться дополнительными соглашениями к настоящему Договору по согласованию Сторон.
1.4. Стороны согласовали следующие требования к качеству результатов работ:
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Подрядчик обязуется:
2.1.1. Не позднее _______________ с момента получения задания Заказчика приступить к выполнению работ и выполнить работы в срок, указанный в п. 1.2 настоящего договора.
2.1.2. Выполнить работу своими силами, с использованием собственных технических средств.
2.1.3. Выполнить работы в соответствии с заданием Заказчика и настоящим договором с надлежащим качеством.
2.1.3. Исполнять указания Заказчика о порядке выполнения работы по настоящему Договору.
2.1.4. При готовности результата работ к сдаче известить об этом Заказчика в _______________ срок.
2.1.5. В течение __________ дней со дня подписания акта выполненных работ вывезти за пределы земельного участка принадлежащие Подрядчику машины, оборудование, транспортные средства, инструменты, приборы, инвентарь, а также мусор и отходы, оставшиеся после выполнения работ.
2.1.6. В срок __________ с момента __________ предоставить Заказчику оригиналы следующих документов: акта выполненных работ, счета, счета-фактуры.
2.1.7. Подрядчик обязан немедленно предупредить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работу при обнаружении:
- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы;
- иных не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые грозят годности или прочности результатов выполняемой работы либо создают невозможность ее завершения в срок.
2.2. Заказчик обязуется:
2.2.1. Не позднее __________ с момента подписания Сторонами настоящего Договора предоставить Подрядчику задание Заказчика, в котором должны быть указаны следующие сведения: ______________ (требования к выполняемым работам, объем работ, требования к качеству работ).
2.2.2. Обеспечить Подрядчику для выполнения работ по настоящему Договору следующие условия: _________________________.
2.2.3. Обеспечить доступ сотрудников и транспорта, принадлежащего Подрядчику или третьим лицам, на земельный участок.
2.2.4. Оплатить выполненную работу в размере, порядке и сроки, установленные настоящим Договором.
2.3. Подрядчик вправе:
2.3.1. Привлекать третьих лиц для исполнения обязательств по настоящему Договору. Подрядчик несет ответственность за действия третьих лиц, выполняющих работу по настоящему Договору, как за свои собственные.
2.3.2. Выполнить работу по настоящему Договору до окончания срока, установленного подп. 2.1.1 настоящего Договора (досрочно). В случае досрочного выполнения работ предупредить об этом Заказчика и согласовать с ним дату приема-передачи результата работ.
2.3.3. В случаях, когда исполнение работы по договору стало невозможным вследствие действий или упущений Заказчика, Подрядчик сохраняет право на уплату ему указанной в договоре цены с учетом выполненной части работы.
2.4. Заказчик вправе:
2.4.1. Проверять ход и качество выполняемой работы по настоящему Договору, не вмешиваясь в деятельность Подрядчика.
2.4.2. Отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения убытков, если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению договора или выполняет ее настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным.
2.4.3. Если во время выполнения работы станет очевидным, что она не будет выполнена надлежащим образом, Заказчик вправе назначить Подрядчику разумный срок для устранения недостатков и при неисполнении Подрядчиком в назначенный срок этого требования отказаться от договора либо поручить исправление работ другому лицу за счет Подрядчика, а также потребовать возмещения убытков.
2.4.4. В случаях, когда работа выполнена Подрядчиком с отступлениями от договора, ухудшившими результат работы, или с иными недостатками, которые делают его не пригодным для предусмотренного в договоре использования либо при отсутствии в договоре соответствующего условия непригодности для обычного использования, Заказчик вправе по своему выбору потребовать от Подрядчика:
- безвозмездного устранения недостатков в разумный срок;
- соразмерного уменьшения установленной за работу цены;
- возмещения своих расходов на устранение недостатков.
В случае неустранения недостатков в разумный срок отказаться от исполнения Договора и потребовать возмещения документально подтвержденных убытков.
2.4.5. Заказчик может в любое время до сдачи ему результата работы отказаться от исполнения договора, уплатив Подрядчику часть установленной цены пропорционально части работы, выполненной до получения извещения об отказе Заказчика от исполнения договора. Заказчик также обязан возместить Подрядчику убытки, причиненные прекращением договора, в пределах разницы между ценой, определенной за всю работу, и частью цены, выплаченной за выполненную работу.
2.5. После выполнения работы по настоящему Договору стороны подписывают акт выполненных работ. При наличии претензий к выполненным работам Заказчик указывает об этом в акте и согласовывает с Подрядчиком порядок и сроки их устранения.
3. СТОИМОСТЬ РАБОТЫ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1. Стоимость работы составляет _____ (__________) рублей.
3.2. Заказчик обязуется уплатить стоимость работы в следующем порядке: _______________ в следующие сроки: _______________.
3.3. Оплата производится на основании оригиналов следующих документов: акта выполненных работ, счета, счета-фактуры.
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
4.2. В случае нарушения сроков расчистки территории от лесных насаждений, установленных в п. 1.2 настоящего договора, Заказчик вправе потребовать от Подрядчика уплаты неустойки в размере _________ (__________) рублей за каждый день просрочки.
4.3. В случае нарушения срока оплаты, установленного п. 3.2 настоящего Договора, Подрядчик вправе потребовать от Заказчика уплаты неустойки в размере ______% от не уплаченной в срок суммы за каждый день просрочки.
5. РАССМОТРЕНИЕ СПОРОВ
5.1. Стороны обязаны прилагать все усилия к тому, чтобы путем переговоров решать все разногласия и споры, которые могут возникнуть по настоящему Договору.
5.2. Споры и разногласия, которые невозможно решить путем переговоров, разрешаются в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
6.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует до полного исполнения сторонами всех принятых на себя обязательств.
6.2. Изменение Договора производится по соглашению Сторон, составляемому в письменной форме и подписываемому обеими Сторонами настоящего Договора.
6.3. В остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
6.4. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из сторон.
Читайте также: